Извещение

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Заказчик в лице: ООО УК «Меркурий»: юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44Г, пом. 34, почтовый и фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 33, оф. 50 телефон: (391) 211-53-43 проводит отбор подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с постановлением администрации г. Красноярска от 12.05.2009 г. № 40-А «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)», распоряжением администрации г. Красноярска № 6-ГХ от 13.04.2010 «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)». 

Дополнительную информацию о порядке проведения отбора и выполняемых работах можно получить в ООО УК «Меркурий» по указанному выше адресу, 

а также по телефону: (391) 211-53-43 в часы работы организации с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов 

Подрядные организации, желающие принять участие в отборе, должны представить свои предложения для отбора Заказчику, по месту его нахождения, в рабочие дни в часы работы организации в запечатанном конверте, на котором должно быть написано только наименование подрядной организации и идентификационный номер налогоплательщика организации. Документы в запечатанном конверте должны быть прошиты и пронумерованы сквозной нумерацией в составе единого комплекта документов (первой должна быть прошита опись документов с указанием страниц представленных документов), подписаны лицом, имеющим полномочия действовать от имени организации, скреплены печатью организации (при наличии), копии документов заверены уполномоченным лицом.

Срок подачи подрядными организациями предложений о выполнении ремонтных работ составляет десять рабочих дней со дня опубликования настоящего 

извещения о проведении отбора: 

Начало срока подачи предложений 09.07.2026г. 09 часов 00 минут. 

Окончание срока подачи предложений 22.07.2026г. 17 часов 00 минут. 

Вскрытие конвертов и отбор подрядных организаций состоится по месту нахождения ООО УК «Меркурий» в 11 ч. 15 мин. 23.07.2026г.

Подрядные организации могут ознакомиться с локальными сметными расчетами на заявляемый вид работ и проектом договора подряда в управляющей компании ООО УК «Меркурий». 

Предложение подрядной организации должно содержать: 

1)         заявку на участие в отборе для проведения работ по капитальному ремонту домов согласно приложению к Положению о порядке привлечения 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), утвержденному распоряжением администрации г. Красноярска № 6-ГХ от 13.04.2010 г.; 

2)         выписки из реестра о допуске саморегулируемых организаций (техническое обследование, инженерно-геологические изыскания, разработка проектно-

сметной документации) или копии лицензии на соответствующий вид работ, необходимых в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, со сроком действия до окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам отбора; 

3)         выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об участнике отбора на дату не ранее 30 дней до даты регистрации 

заявления и документов; 

4)         сведения Федеральной налоговой службы, подтверждающие, что у заявителя на едином налоговом счете отсутствует или не превышает размер, определенный пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации, задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

5)         краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективных технических и качественных характеристик; 6) информацию о сроке предоставления гарантии качества; 

7)         информацию о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочей специальности (справка о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, подтвержденные документально, с приложением копий выписок из дипломов и других подтверждающих документов, и сотрудников рабочих специальностей, копии трудовых книжек); 

8)         информацию о периоде осуществления деятельности, связанную с капитальным ремонтом жилищного фонда; 

9)         информацию об объемах выполненных организацией работ по капитальному ремонту жилищного фонда за последние два года, копии договоров; 

10)       информацию о сроке выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 

11)       информацию о цене договора с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

Требования к участнику отбора (подрядной организации) на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявок: 

1)         участник отбора не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

2)         участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; 

3)         участник отбора не находится в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения; 

4)         участник отбора не получает средства из бюджета города Красноярска на цели, указанные в настоящем извещении; 

5)         участник отбора не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; 

6)         у участника отбора на едином налоговом счете отсутствует или не превышает размер, определенный пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации, задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

7)         у участника отбора отсутствуют просроченная задолженность по возврату в бюджет города Красноярска иных субсидий, бюджетных инвестиций, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города Красноярска; 

8)         участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

9)         отсутствуют сведения из электронного сервиса «Реестр дисквалифицированных лиц» или «Прозрачный бизнес», размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) участников отбора, являющихся юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

10)       участник отбора не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; 

11)       согласие лиц, являющихся подрядчиками (поставщиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, порядка и условий предоставления субсидии, в части достижения результатов их предоставления и осуществления проверки органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Мерой ответственности за нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленные в том числе по фактам проверок, проведенных 

департаментом и (или) органами муниципального финансового контроля, а также в случае не достижения значений результата договора, является возврат средств субсидий в бюджет города в полном объеме. 

Подрядные организации по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), обязаны возвратить средства субсидии на лицевой счет управляющей организации в десятидневный срок с даты получения уведомления в размере, указанном в уведомлении; 

12)       наличие обязательства подрядных организаций - юридических лиц не приобретать за счет средств субсидий (полученных средств) иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Положением. 

В случае если подана заявка, соответствующая требованиям и перечню документов, установленными пунктами 28, 30 Положения о порядке привлечения 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), утвержденного распоряжением администрации   г. Красноярска № 6-ГХ от 13.04.2010 г., только одной подрядной организацией, Заказчик признает данную организацию победителем отбора. 

Отбор предложений будет производиться комиссией по критериям установленным распоряжением администрации г. Красноярска от 13.04.2010г. № 6ГХ «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)»:

Оценка по критерию «Наличие штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочих специальностей»  производится по следующим показателям:

1) опыт работы (количество завершенных аналогичных объектов за последние два года с отзывами о качестве и сроках выполнения работ за двухлетний период);

2) квалификация персонала (справка о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, подтвержденные документально, с приложением копий выписок из дипломов и других подтверждающих документов, и рабочих специальностей, копии трудовых книжек);

3) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

4) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года.

В зависимости от вышеперечисленных показателей заявке начисляются штрафные баллы (за каждое замечание снимается 1 балл), которые вычитаются из максимального количества баллов, установленных для данного критерия.

На основании произведенного подсчета количества баллов каждому предложению подрядной организации Комиссией присваивается порядковый номер.

Победителями первого этапа признаются подрядные организации, чьим предложениям присвоены первый и второй номера согласно критериям оценки, указанным в настоящем пункте. Преимущество получают заявки с наилучшими показателями критериев, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей.

При равенстве количества баллов меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше других заявок.

Предложения подрядных организаций, которым присвоены первый и второй номера, участвуют во втором этапе отбора.

Во втором этапе победителем отбора признается подрядная организация, предложившая наименьшую стоимость работ.

В случае равенства баллов, набранных отдельными заявками, победителем признается участник отбора заявка которого зарегистрирована ранее.

В случае поступления на отбор одной заявки и отсутствия оснований для принятия решения об отказе в рассмотрении заявки участник отбора, подавший такую заявку, признается победителем отбора.

Отбор признается несостоявшимся в случаях: если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки; по результатам рассмотрения заявок отклонены все заявки. Случаи отмены проведения отбора не предусмотрены.

Минимальный срок предоставления гарантии качества работ три года.

Максимальные сроки выполнения работ: 16.11.2026 г.

                                    Перечень работ, являющихся предметом отбора: